[问答题]

某市的顾某是著名的内画专家，他画的每个鼻烟壶都能卖到5000元人民币以上。B市的某旅游商店以每个3500元的价格向顾某订购了两个，双方约定四个月后交货，旅游商店给付顾某2000元定金。一个月后，海外某机构邀请王某出国讲学。顾某在出国前，对他的一个徒弟说："这两个壶就交给你了，你临摹上我的两个壶，写上我的名字，就当是我画的，那5000元就算给你的报酬啦"合同到期，旅游商店来取货。顾某将这两个壶交给了旅游商店，收取了5000元报酬，后将这笔报酬给了徒弟。旅游商店将这两个鼻烟壶放在店中，被一个外国客商看中，用重金买下。该客商回国前请有关专家鉴赏，发现是赝品，要求退货。旅游商店将顾某起诉到B市人民法院，要求顾某履行合同并赔偿损失。顾某认为"我是A市市民"，B市人民法院没有管辖权。

本案中，原告的证明对象具体是什么？

下列关于分业经营、分业管理的说法，正确的是（） ["证券公司的业务与银行、保险、信托相互独立经营","证券公司可以经营信托业务，但不得经营保险业务和银行业务","证券公司可以经营银行业务和信托业务，但不得经营保险业务","证券公司可以经营银行、保险、信托等业务"] 某工程，甲施工单位选择乙施工单位分包基坑支护土方开挖工程。施工过程中发生如下事件： 事件1：乙施工单位开挖土方时，因雨期下雨导致现场停工3d，在后续施工中，乙施工单位挖断了一处在建设单位提供的地下管线图中未标明的煤气管道，因抢修导致现场停工7d。 为此，甲施工单位通过项目监理机构向建设单位提出工期延期10d和费用补偿2万元（合同约定，窝工综合补偿2000元/d）的请求。 事件2：为赶工期，甲施工单位调整了土方开挖方案，并按约定程序进行了调整，总监理工程师在现场发现乙施工单位未按调整后的土方开挖方案施工并造成围护结构变形超限，立即向甲施工单位签发工程暂停令，同时报告了建设单位。乙施工单位未执行指令仍继续施工，总监理工程师及时报告了有关主管部门，后因围护结构变形过大引发了基坑局部坍塌事故。 事件3：甲施工单位凭施工经验，未经安全验算就编制了高大模板工程专项施工方案，经项目经理签字后报总监理工程师审批的同时，就开始搭设高大模板，施工现场安全生产管理人员则由项目总工程师兼任。 事件4：甲施工单位为便于管理，将施工人员的集体宿舍安排在本工程尚未竣工验收的地下车库内。 根据《建设工程安全生产管理条例》（国务院令第393号），分析事件2中甲、乙施工单位和监理单位对基坑局部坍塌事故应承担的责任，说明理由。 找出下列四项中有错误的一项是（）。 ["“三言二拍”是指清代冯梦龙编订的《醒世恒言》、《喻世名言》、《警世通言》和《初刻拍案惊奇》、《再刻拍案惊奇》。","茅盾的《子夜》，巴金的《家》，老舍的《骆驼祥子》，叶圣陶的《多收了三五斗》是我国二三十年代著名的长篇小说。","冰心是“五四”新文学运动中涌现出来的著名女作家，她的《笑》、《往事》、《寄小读者》等作品，被认为是当时典范的“美文”。","高尔基一生创作甚丰，有长篇小说，中篇小说，剧本，散文等。小说《童年》、《在人间》、《我的大学》是他的自传体三部曲。"] 简述《论语》的文学价值。 植物实验形态学

某市的顾某是著名的内画专家，他画的每个鼻烟壶都能卖到5000元人民币以上。B市的某旅游商店以每个3500元的价格向顾某订购了两个，双方约定四个月后交货，旅游商店给付顾某2000元定金。一个月后，海外某机构邀请王某出国讲学。顾某在出国前，对他的一个徒弟说："这两个壶就交给你了，你临摹上我的两个壶，写上我的名字，就当是我画的，那5000元就算给你的报酬啦"合同到期，旅游商店来取货。顾某将这两个壶交给了旅游商店，收取了5000元报酬，后将这笔报酬给了徒弟。旅游商店将这两个鼻烟壶放在店中，被一个外国客商看中，用重金买下。该客商回国前请有关专家鉴赏，发现是赝品，要求退货。旅游商店将顾某起诉到B市人民法院，要求顾某履行合同并赔偿损失。顾某认为"我是A市市民"，B市人民法院没有管辖权。

本案中，原告的证明对象具体是什么？