当前位置:机电工程题库>1H420030机电工程施工招标投标管理题库

问题:

[问答题]

某火力发电厂两台大型锅炉安装工程,业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时,业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都做了具体约定。
施工合同在履行过程中发生下列事件:
事件一:A公司将其中的一台锅炉安装分包给具有相应资质的B公司施工,并向B公司提供吊装设备;
事件二:A公司进场后向业主提交了55kW临时用电计划,随即开始临时用电施工;
事件三:在基础工程施工时,碰到地下有较大的古墓和文物,使整个工期停工20天,A、B公司各损失费用5万元;由于A公司的吊车未及时运抵施工现场,使B公司进度计划中关键路线上的部分工程停工10天,并损失费用3万元;设备安装过程中,因大暴雨成灾,造成A公司吊装机具修理费5万元,A、B公司停工3天,窝工费各2万元。三次停工A公司都及时向业主提出工期和费用索赔申请,并及时提供了有关资料和记录。

公开招标时,要求投标单位进行资格预审,资格预审的主要内容有哪些?

大型结构试验机的精度不应低于() ["1级","2级","3级","4级"] 某工程招标,下列具有相应资质的企业中可以参加投标的是()。 ["甲公司与招标人有利害关系可能影响招标公正性","乙公司未在招标项目所在地注册","丁公司与丙公司单位负责人为同一人","戌公司与参加投标的另一家企业存在控股关系"] 吸入全麻药有()。 ["乙醚","氟烷","氯胺酮","安氟醚","硫喷妥钠"] 对于行政诉讼中人民法院调取证据的说法正确的是()。 ["人民法院调取证据的权力是有限的,只有在特定情形下才能调取","人民法院认为必要时就可以调取证据,这是人民法院的一项权利","被告申请人民法院向原告调取证据的,人民法院不予准许","被告提供了证据线索,但无法自行收集而申请人民法院调取的,人民法院应该调取"] 固定资产

某火力发电厂两台大型锅炉安装工程,业主通过公开招标和资格预审的方式选定了A公司。签订合同时,业主与A公司在施工合同中对工程预付款、工程进度、工程质量、工程价款和违约责任等都做了具体约定。
施工合同在履行过程中发生下列事件:
事件一:A公司将其中的一台锅炉安装分包给具有相应资质的B公司施工,并向B公司提供吊装设备;
事件二:A公司进场后向业主提交了55kW临时用电计划,随即开始临时用电施工;
事件三:在基础工程施工时,碰到地下有较大的古墓和文物,使整个工期停工20天,A、B公司各损失费用5万元;由于A公司的吊车未及时运抵施工现场,使B公司进度计划中关键路线上的部分工程停工10天,并损失费用3万元;设备安装过程中,因大暴雨成灾,造成A公司吊装机具修理费5万元,A、B公司停工3天,窝工费各2万元。三次停工A公司都及时向业主提出工期和费用索赔申请,并及时提供了有关资料和记录。

公开招标时,要求投标单位进行资格预审,资格预审的主要内容有哪些?
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服