当前位置:建筑工程综合练习题库

问题:

[问答题]

背景资料:
新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。
某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》GF―2013―0201与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。合同中还约定C分项工程为建设单位指定专业分包项目。
施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4万元,材料费504.5万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2万元,施工管理费46.2万元,税金30.6万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。
在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。后某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。
后续分项工程A、B施工完成后,其相关参数统计如下表,造价工程师对此两项进行价款计算。

在C分项工程施工过程中发生了如下事件:
事件一:由于建设单位原因,导致C分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。
事件三:C分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。

指出C分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单位说法的不妥之处,并分别写出理由。

关于非诉行政案件性前的财产保全措施表述正确的是()。 ["申请主体必须是作出该具体行政行为的行政机关或具体行政行为确定的权利人","必须是申请人有充分理由认为被执行人有可能逃避执行的可能","财产保全既可由人民法院依申请人的申请而采取又可以由人民法院依职权采取","申请人必须提供相应的财产担保"] 标记属性描述正确的是()     ["有Name和Scope属性","有ID和Name属性","只有一个Name属性","只有一个ID属性"] 某施工项目某月的成本数据如下表,应用差额计算法得到预算成本增加对成本的影响是()万元。 ["1.6","6.4","8.0","12.0"] 录像机在使用中要注意哪些问题? 为使球台与球有鲜明的反差度,乒乓球台必须漆成墨绿色的而不能漆成白色的,这是利用了背景与对象的() ["感受性的作用","情绪感受作用","知觉对比作用"]

背景资料:
新建一图书馆工程,建设单位自行组织招标。招标文件规定:合格投标人为本省企业;自招标文件发出之日起15d后投标截止;招标人对投标人提出的疑问分别以书面形式回复给相应的提出疑问的投标人。建设行政主管部门评审招标文件时,认为个别条款不符合规定,经整改后进行招标。
某施工总承包单位中标,参照《建设工程施工合同(示范文本)》GF―2013―0201与建设单位签订总承包施工合同。总承包施工合同中约定当A分项工程、B分项工程实际工程量与清单工程量差异幅度在±5%以内的按清单价结算,超出幅度大于5%时按清单价的0.9倍结算,减少幅度大于5%时按清单价的1.1倍结算。合同中还约定C分项工程为建设单位指定专业分包项目。
施工总承包单位按自己企业的成本管理规定,首先进行该项目成本预测(其中:人工费287.4万元,材料费504.5万元,机械使用费155.3万元,施工措施费104.2万元,施工管理费46.2万元,税金30.6万元),然后将成本预测结果下达给项目经理部进行具体施工成本管理。
在基础底板施工期间,因连续降雨发生了排水费用6万元。后某批次国产钢筋常规检测合格,建设单位以保证工程质量为由,要求施工总承包单位还需对该批次钢筋进行化学成分分析,施工总承包单位委托具备资质的检测单位进行了检测,化学成分检测费用8万元,检测结果合格。针对上述问题,施工总承包单位按索赔程序和时限要求,分别提出6万元排水费用、8万元检测费用的索赔。
后续分项工程A、B施工完成后,其相关参数统计如下表,造价工程师对此两项进行价款计算。

在C分项工程施工过程中发生了如下事件:
事件一:由于建设单位原因,导致C分项工程停工7d,专业分包单位就停工造成的损失向总承包单位提出索赔。总承包单位认为由于建设单位原因造成的损失,专业分包单位应直接向建设单位提出索赔。
事件二:甲方指定专业分包单位现场管理混乱、安全管理薄弱,建设单位责令总承包单位加强管理并提出整改,总承包单位认为C分项工程施工安全管理属专业分包单位责任,非总承包单位责任范围。
事件三:C分项工程施工完毕并通过验收,专业分包单位向建设单位上报C分项工程施工档案,建设单位通知总承包单位接收。总承包单位认为C分项工程属甲方指定专业分包项目,其工程档案应直接上报建设单位。

指出C分项工程施工过程中发生的事件一、二、三中总承包单位说法的不妥之处,并分别写出理由。
参考答案:

  参考解析

首先理清楚索赔的定义与概念,索赔是一个合同术语,只有存在合同关系,才能发生索赔,合同甲乙双方中任一方均可以提出向对方的索赔。
但并不是每项索赔都成立、均合法,索赔成立的前提主要有三点:
1)双方存在合同关系;
2)造成工期损失或费用损失;
3)损失非提出方原因造成。
由此判断,事件一中专业分包单位应直接向建设单位提出索赔是错误的。
随着工程体量的加大以及社会分工专业化的发展,将专业工程分包给具有相应资质和能力的分包单位的现象十分普遍。在专业分包管理工作中,总承包单位不能存在类似问题中“以包代管”的做法,而是应将专业分包各项工作纳入自己的管理工作中,认真履行总包管理的职责,对专业分包工程进行协调、指导、监督、检查等相应的管理工作,并承担相应的责任。专业分包单位必须服从总包单位的管理,承担自身的各项管理责任。
故事件二中,总承包单位对分包单位承担施工范围同样承担管理责任。
根据《建筑工程资料管理规程》JGJ/T188--2009的规定,工程资料移交应符合下列规定:
1)施工单位应向建设单位移交施工资料。
2)实行施工总承包的,各专业承包单位应向施工总承包单位移交施工资料。
3)监理单位应向建设单位移交监理资料。
4)工程资料移交时应及时办理相关移交手续,填写工程资料移交书、移交目录。
5)建设单位应按国家有关法规和标准规定向城建档案管理部门移交工程档案,并办理相关手续。有条件时,向城建档案管理部门移交的工程档案应为原件。
显然,专业分包单位的工程档案不应直接上报建设单位,应报总承包单位。

在线 客服