当前位置:机电工程综合练习题库

问题:

[问答题]

某实行监理的机电工程,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班(单独计算,不计入直接费)。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图1所示(时间单位:月)。
施工过程中发生F列事件:
事件1:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时问延长2个月,吊装机械闲置30台班。
事件2:工作G开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件3:工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作1的持续时问延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4:工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。

事件1发生后,吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。

次优问题并非不重要,而是对护理措施的()性和()性要求并不严格,在安排护理工作时可以稍后考虑。 根据《注册建造师施工管理签章文件目录》,机电工程的质量管理文件包括()。 ["分部工程检查记录","单项工程质量验收记录","中间交工验收报告","单位工程质量验收记录","工程资料移交清单"] 国家赔偿采取免费的原则。下列说法中,哪些是这一原则的正确表述?() ["赔偿请求人要求国家赔偿的,赔偿义务机关、复议机关和人民法院不得向赔偿请求人收取任何费用","国家税务机关对赔偿请求人取得的赔偿金一律不予征税","赔偿请求人要求国家赔偿的,赔偿义务机关、复议机关不得收取费用,人民法院可根据案件不同情况收取一定费用","国家税务机关对赔偿请求人取得的赔偿金一律不予征税,对于达到法定征税税额的,仍应征税"] 真菌的生活史 按思维的抽象程度可分为()思维和()思维。

某实行监理的机电工程,合同约定,吊装机械闲置补偿费600元/台班(单独计算,不计入直接费)。经项目监理机构审核批准的施工总进度计划如图1所示(时间单位:月)。
施工过程中发生F列事件:
事件1:开工后,建设单位提出工程变更,致使工作E的持续时问延长2个月,吊装机械闲置30台班。
事件2:工作G开始后,受当地百年一遇洪水影响,该工作停工1个月,吊装机械闲置15台班、其他机械设备损坏及停工损失合计25万元。
事件3:工作I所安装的设备由建设单位采购。建设单位在没有通知施工单位共同清点的情况下,就将该设备存放在施工现场。施工单位安装前,发现设备的部分部件损坏,调换损坏的部件使工作1的持续时问延长1个月,发生费用1.6万元。对此,建设单位要求施工单位承担部件损坏的责任。
事件4:工作K开始之前,建设单位又提出工程变更,致使该工作提前2个月完成,因此,建设单位提出要将原合同工期缩短2个月,项目监理机构认为不妥。

事件1发生后,吊装机械闲置补偿费为多少?工程延期为多少?说明理由。
参考答案:

  参考解析

本题暂无解析

在线 客服