房产开发商甲与建筑施工企业乙签订建筑工程施工合同。合同约定：建筑工程完成时，甲与乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工构成违约为由起诉乙，要求乙支付违约金300万元。乙反诉甲，理由是：甲拖延办理有关开工手续及工程款拨付，构成违约，要求甲承担违约金400万元。案件起诉后，丙以其与乙有房屋买卖合同为由，要求甲、乙为其办理所购房屋的产权证。法院受理后，认定以下事实： （1）甲、乙合同订立后，双方先施工后办理了有关开工手续，开工1个月后才办理完所有建筑施工手续。 （2）合同约定，双方有权各自对外出售作为分配比例额度内的房屋，乙以甲的名义对外销售房屋。甲、乙在没有取得房屋预售许可证的情况下。对外销售了各自分配额度内的全部房屋。本案至起诉时，购房人的房屋产权的登记手续均未办理。本案中，在没有取得房屋预售许可证的情况下，乙通过合同销售房屋给丙产生的法律后果有（）。 ["A.房屋销售行为违反行政法规定，但在民法上属效力待定","房屋销售合同无效","房屋销售合同可撤销","如果丙不知情，则销售方构成诈骗","如果丙不知情，甲、乙售房行为属于商业欺诈，应当双倍返还合同价款"]
房产开发商甲与建筑施工企业乙签订建筑工程施工合同。合同约定：建筑工程完成时，甲与乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工构成违约为由起诉乙，要求乙支付违约金300万元。乙反诉甲，理由是：甲拖延办理有关开工手续及工程款拨付，构成违约，要求甲承担违约金400万元。案件起诉后，丙以其与乙有房屋买卖合同为由，要求甲、乙为其办理所购房屋的产权证。法院受理后，认定以下事实： （1）甲、乙合同订立后，双方先施工后办理了有关开工手续，开工1个月后才办理完所有建筑施工手续。 （2）合同约定，双方有权各自对外出售作为分配比例额度内的房屋，乙以甲的名义对外销售房屋。甲、乙在没有取得房屋预售许可证的情况下。对外销售了各自分配额度内的全部房屋。本案至起诉时，购房人的房屋产权的登记手续均未办理。就丙购买房屋的合同而言，关于合同主体、房屋所有权以及合同责任的说法，正确的有（）。 ["A.如果房屋已经升值，则该房屋的所有权归丙","应视为甲与丙之间的合同","应视为乙与丙之间的合同","应视为甲、乙与丙之间的合同","甲、乙应向丙承担按份责任"]
房产开发商甲与建筑施工企业乙签订建筑工程施工合同。合同约定：建筑工程完成时，甲与乙按6：4比例分配房屋，房屋建成后，甲以工程逾期完工构成违约为由起诉乙，要求乙支付违约金300万元。乙反诉甲，理由是：甲拖延办理有关开工手续及工程款拨付，构成违约，要求甲承担违约金400万元。案件起诉后，丙以其与乙有房屋买卖合同为由，要求甲、乙为其办理所购房屋的产权证。法院受理后，认定以下事实： （1）甲、乙合同订立后，双方先施工后办理了有关开工手续，开工1个月后才办理完所有建筑施工手续。 （2）合同约定，双方有权各自对外出售作为分配比例额度内的房屋，乙以甲的名义对外销售房屋。甲、乙在没有取得房屋预售许可证的情况下。对外销售了各自分配额度内的全部房屋。本案至起诉时，购房人的房屋产权的登记手续均未办理。关于本案建筑工程施工合同效力的说法，正确的有（）。 ["A.甲与乙的建筑工程施工合同中约定以6：4比例分配房屋违反我国法律，因此合同无效","甲与乙的建筑工程施工合同生效时间是办理完开工手续时","甲与乙的建筑工程施工合同在签订时成立，在工程款拨付到位时生效","甲与乙的建筑工程施工合同属于要式合同，如未向有关部门登记备案则合同不生效","甲与乙的建筑工程施工合同是有效合同"]
在“他跟我都不知道这件事情”这句话中，“跟”的词性是（）
雨润公司和华新公司签订了一份购销合同，规定由雨润公司向华新公司供应货物，华新公司应在货到后3天内付款，飞达公司作为华新公司按期付款的保证人承担连带保证，双方没有约定保证期间。雨润公司按合同规定交付了货物之后，华新公司拒绝付款。此时，雨润公司（）。 ["应在付款期限到期后2年内就购销合同提请审判或仲裁，在华新公司拒绝执行付款判决后，要求飞达公司承担保证责任","有权要求华新公司支付货款并承担违约责任，也可以要求飞达公司承担保证责任","应先要求华新公司支付货款并承担违约责任，华新公司拒绝时可要求飞达公司承担保证责任","若先要求飞达公司承担保证责任，则飞达公司可以主张先诉抗辩权","可以在6个月的保证期间内直接向飞达公司主张保证责任"]
“本”的本义是（）
